audio
Apr 16, 2026 10:40
· 2:36:11
· Czech
· Whisper Turbo
· 8 speakers
Kjo transkriptë skadon sot.
Përmirëso për ruajtje të përhershme →
Shfaq vetëm
0:00
S…
Speaker 2 (audio)
Tak, připravte si průkazy totožnosti, prosím.
0:24
S…
Speaker 2 (audio)
Vlastně potřebuji vás, já znám.
0:27
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
0:28
S…
Speaker 1 (audio)
Taky hodně děkuji.
0:29
S…
Speaker 1 (audio)
Ne, ne, ne, děkuji.
0:30
S…
Speaker 1 (audio)
Dobře.
0:31
S…
Speaker 2 (audio)
Pana žalovaného, prosím.
0:36
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
1:00
S…
Speaker 2 (audio)
Čili zajuje se jednání věci.
1:03
S…
Speaker 2 (audio)
Spisová značka 1371, hl. 2024.
1:13
S…
Speaker 2 (audio)
Na předvolání soudů se dostavili žalobkyně.
1:21
S…
Speaker 2 (audio)
Paní Kobraz osobně, totožnost ověřená dle občanského průkazu,
1:32
S…
Speaker 2 (audio)
vydaného ve Spolkové republice Německo, pod čístem 872.960.
1:45
S…
Speaker 2 (audio)
Dále zástupce žalobkyně, pan magister Robert Šub, osobně soudu znám.
1:54
S…
Speaker 2 (audio)
Dále přítomen pan žalovaný, Jozef Šitaj, říkám to?
2:02
S…
Speaker 1 (audio)
Šitaj.
2:02
S…
Speaker 1 (audio)
Šitaj.
2:02
S…
Speaker 1 (audio)
A bych to nekomolel.
2:04
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
2:05
S…
Speaker 2 (audio)
Totožnost ověřená dle občanského číslo 212.554.127.
2:13
S…
Speaker 2 (audio)
A zástupce žalovaného, pan doktor Jozef Černohlávek,
2:18
S…
Speaker 2 (audio)
totožnost ověřená dle průkazu České advokátní komory,
2:21
S…
Speaker 2 (audio)
číslo 040.56.
2:26
S…
Speaker 2 (audio)
Dále přijednáním přítom na tlumočnice z jazyka německého, paní magistra Radka Tvrdíková, osobně soudu známa.
2:39
S…
Speaker 2 (audio)
Tímto bych tedy paní tlumočnici požádal o průběžné tlumočení, průběhu toho jednání paní Žalobkyni.
2:52
S…
Speaker 2 (audio)
V případě, že by někdo mluvil příliš rychle, klidně nás zadržte.
2:59
S…
Speaker 2 (audio)
Případně je možno se domluvit se Žalobkyní, jak si v jakém rozsahu a do jaké hloubky
3:08
S…
Speaker 2 (audio)
eventuálně to tlumočení realizovat, tak aby to vyhovovalo potřeba paní Žalobkyni,
3:13
S…
Speaker 2 (audio)
jestli skutečně je třeba to, jak si každý přednes do každého detailu,
3:18
S…
Speaker 2 (audio)
a nebo tedy zdali, jak si ta tíha a vedení toho sporu bude především na zástupci paní Žalobkyni.
3:26
S…
Speaker 1 (audio)
Výborně, děkuji.
3:36
S…
Speaker 2 (audio)
Dobře, jedna, co začalo v 1035 od.
3:44
S…
Speaker 2 (audio)
Ke zdejšímu soudu podána žaloba na zaplacení částky 636 563,92 Kč.
3:56
S…
Speaker 2 (audio)
S tím, že se podle označení jedná o žalobu na náhradu škody,
4:09
S…
Speaker 2 (audio)
kdy v žalobě je konstatováno jednak uzavření smlouvy o dílo v květnu 2023 mezi účastníky,
4:25
S…
Speaker 2 (audio)
s tím, že bylo konstatováno, že dílo podle této smlouvy nebylo dokončeno ani řádně, ani včas,
4:36
S…
Speaker 2 (audio)
že žalobkyně Žalovaného vyzvala nejprve k dokončení díla,
4:54
S…
Speaker 2 (audio)
jelikož dokončení díla nedošlo, odstoupila od uvěděního.
5:11
S…
Speaker 1 (audio)
Žalobkyně dovozuje, že nedokončením díla porušil žalovaný svoji cemění povinnost a má tedy žalobkyně právo na náradu vzniklé škody, kdy tuto specifiku je jednak tedy odkazem na znalecký posudek inženýra Ditterta,
5:47
S…
Speaker 1 (audio)
který kvantifikuje zvýšené náklady na dokončení díla, a to tedy částkou 514 623,14 kč bez daně z přidané hodnoty.
6:20
S…
Speaker 1 (audio)
Pak žaloba uvádí částku vzdaní tím, že se domá náhrady této částky a dále náhrady v podobě nákladu na zpracování předmětného posudku,
6:37
S…
Speaker 1 (audio)
náhrady nákladu na právní zastoupení žalobkyně ve výši 40 366 kč za tři úkony právní služby.
7:05
S…
Speaker 1 (audio)
Co ta žaloba na pradě tomu tedy namítala, jednak absenci vzniku škody, dále skutečnost tedy, že dílu jsou ve skutečnosti vytýkány vady,
7:28
S…
Speaker 1 (audio)
nicméně uplatním práva zvat nedošlo. Dále jsou vytýkány vady z naleckého posudku zpracovaného věci,
7:49
S…
Speaker 1 (audio)
inženýrem dítrtem. Dále v zásadě skutečnost, že nedošlo tedy k vypořádání mezi stranami
8:05
S…
Speaker 1 (audio)
a v zásadě skutečnost, že byly provedeny nějaké více práce podle žalovaného.
8:18
S…
Speaker 1 (audio)
Čili tolik tedy asi to jádro toho sporu, v zásadě tedy jednání původně nařízen, už nařízen 25,
8:34
S…
Speaker 2 (audio)
to bylo odročováno na žádosti zástupců stran a tím jsme dospěli tedy až sem.
9:01
S…
Speaker 2 (audio)
Tak, při tom dnešním jednání možná to bude trošku orientační, protože tedy vzhledem k námytkám
9:27
S…
Speaker 1 (audio)
žalované strany, bude třeba vyjasnit některé základní parametry toho vzájemného závazku.
9:43
S…
Speaker 1 (audio)
Možná je vhodné doplnit tedy, že žalovaný namítá také skutečnost, že nedošlo k řádnému vstoupení od smlouvy.
10:00
S…
Speaker 1 (audio)
A vůbec není shoda tedy na předmětu díla, což je tedy aspekt, od kterého se v zásadě odvíjí jakékoliv další řešení.
10:58
S…
Speaker 1 (audio)
Takže smlouva o dílo tedy předložena, respektive jako součástlo znaleckého posudku.
11:07
S…
Speaker 1 (audio)
Dostaneme se k ní v rámci dokazování.
11:21
S…
Speaker 1 (audio)
Zmlouva tedy naštěstí písemně, nicméně z hlediska toho obsahu není úplně tedy v těch zásadních částech nijak zvlášť sdílná.
11:56
S…
Speaker 1 (audio)
Čili na ten předmět se nyní zaměříme, pak tedy další postup se bude odvět od toho, zda a jaké eventuálně více práce byly sjednány.
12:13
S…
Speaker 1 (audio)
V zásadě až tedy na výzvu soudu byla předložena nějaká vzájemná komunikace stran a doplněny ty důkazní náhry, které byly v žalobě vymezeny neurčitým způsobem.
13:09
S…
Speaker 1 (audio)
Tak nevím, jestli strana mi proběhla ještě nějaká jednání za účelem mimosoudního odklizení tedy předmětu sporu nebo ne,
13:18
S…
Speaker 1 (audio)
protože za mě je to věc, která by si asi určitě jednání stran zasloužila.
13:24
S…
Speaker 1 (audio)
A možná už vzhledem k tomu důkaznímu podkladu, konec konců jsou to strany, které vědí nejlépe, jaký důkazní podklad mají k dispozici.
13:44
S…
Speaker 1 (audio)
Předložena nějaká komunikace, nevím, zde je to sařazeno nějak chronologicky nebo ne, pokud jde o tu komunikaci whatsappovou, e-mailovou.
14:01
S…
Speaker 2 (audio)
Předložena nějaká komunikace, která byla způsobem upřesnit, že by ti správně měli být a těžko jsem to tak, jak řadu na sluhu, kterým osvítlal prýt, takže by si mi pořízoval ty scratchy.
14:33
S…
Speaker 1 (audio)
Někde je to časově zařazeno, vříjen, vystupat prosinec, pak to pokračuje lednem, dubnem, já nevím, jestli to je nějaký přechod mezi lety, anebo jestli...
14:55
S…
Speaker 1 (audio)
Každopádně, pro to jednání a pro to, aby jsme to mohli nějak podvědct tu věc, která sama osvítá...
15:02
S…
Speaker 2 (audio)
je a bude nepřehledná, z hlediska tedy zajišťování toho skutkového podkladu je dobré tyhle ty věci nějak předkládat.
15:25
S…
Speaker 2 (audio)
Dobře, já se ještě podívám, jak to přišlo, protože bez pise mi to začíná odřívat.
15:50
S…
Speaker 2 (audio)
Výborně. Bylo by dobré, aby ten důkazní podklad byl v jednacím jazyce, protože s tím se samozřejmě bude pracovat ještě dále.
16:00
S…
Speaker 2 (audio)
Bylo to, aby se k tomu mohl vyjádřit hanžalovaný, aby jsme se mohli eventuálně dopracovat k tomu,
16:10
S…
Speaker 2 (audio)
zda je to komunikace kompletní, zda jsou k tomu znášeny nějaké rámitky nebo ne.
17:01
S…
Speaker 2 (audio)
Ještě tu mám někde dva anajmy.
17:03
S…
Speaker 6 (audio)
...
17:05
S…
Speaker 1 (audio)
...
17:10
S…
Speaker 1 (audio)
Konec.
17:53
S…
Speaker 5 (audio)
Konec.
18:04
S…
Speaker 2 (audio)
Bylo by dobré, jak jsem říkal, spíše udělat nějaký přepis do českého jazyka, tak to si to můžeme eventuálně provést k důkazu, pokud by to bylo vůbec třeba, ono jde spíše o to, aby se s tím seznámila žalovaná strana a řekla k tomu eventuálně nějaké svoje stanovisko,
18:20
S…
Speaker 2 (audio)
že třeba nezpochybňuje obsah té komunikace, nebo že něco bylo jinak, nebo že něco v té komunikaci chybí.
18:28
S…
Speaker 3 (audio)
Já byste to našli nápovědání rafotil ty nové strany.
18:33
S…
Speaker 2 (audio)
Ano, tolik zástupce žalovaného, jinak zástupce žalovky někdo?
18:44
S…
Speaker 4 (audio)
Já jsem v souboru zaslal na souboru, takže možná by bylo jednodušší.
18:48
S…
Speaker 3 (audio)
Že kdybyste mu to zaslal, vy jistíte?
18:51
S…
Speaker 4 (audio)
Já nebo sou, jsou tma, tak je v přisté formě.
18:54
S…
Speaker 3 (audio)
Když to přislavuje, samozřejmě tím na 50, že?
18:57
S…
Speaker 4 (audio)
No, asi je tohly ty tačitelnost.
18:59
S…
Speaker 2 (audio)
Dobře, jenom tady si zaznamenám, vydržte prosím, nástupci žalovky němožněnoho náhledním dospisu na 368 až 73.
19:24
S…
Speaker 1 (audio)
Tři? Tak, co dělím, co do paní?
19:51
S…
Speaker 4 (audio)
Podtěl panem předsedem představit, že účastníci předtím, než došlo do podpisu té lesiny, která...
20:08
S…
Speaker 1 (audio)
Osobně je jednanej z hledatelství spolubů tež o třižství těch najdějí,
20:15
S…
Speaker 1 (audio)
které z těch skládů jsou přidládány svou hodnotu.
20:20
S…
Speaker 1 (audio)
Žal úplně tvrdí, že bych chtěl mít stejný kód.
20:30
S…
Speaker 1 (audio)
Ten kód měl se stávat bez dívky, měl to umítnout, měl mít kovové hodnice,
20:37
S…
Speaker 1 (audio)
tři kromky a...
20:47
S…
Speaker 3 (audio)
Dobře, k tomu se dostaneme.
20:49
S…
Speaker 1 (audio)
Na závědě toho, kdyby se měl dělování, jakýsi hodnot,
20:59
S…
Speaker 1 (audio)
který dělování nebylo to předávodu,
21:02
S…
Speaker 1 (audio)
kdyby bylo to řekl, že se nám kompletní markupového díla,
21:07
S…
Speaker 1 (audio)
a nebylo to představit v té listiny, včetně těch všech prací.
21:15
S…
Speaker 1 (audio)
A následně, potom, co účastníci nastoupili jak na dílo,
21:22
S…
Speaker 1 (audio)
začali si pochvědělat obsah toho závistu,
21:26
S…
Speaker 1 (audio)
toho smlouvu o dílo.
21:29
S…
Speaker 1 (audio)
Ta smlouva o dílo byla v jelkyní, její dálok,
21:34
S…
Speaker 1 (audio)
v české verzi, byl v jelkyní poslán
21:38
S…
Speaker 1 (audio)
na podle té WhatsAppové komunikace 19.
22:03
S…
Speaker 1 (audio)
A strany od té smlouvy,
22:08
S…
Speaker 1 (audio)
tu smlouvu nějakým způsobem,
22:10
S…
Speaker 1 (audio)
po žádkyně si tu smlouvu snažila přeložit
22:14
S…
Speaker 1 (audio)
a následně do ní doplněla tu německou verzi
22:18
S…
Speaker 1 (audio)
a potvrdili sít.
22:20
S…
Speaker 1 (audio)
Všem, kdo už práce na tom díle probíhla,
22:23
S…
Speaker 1 (audio)
takže tady se jednáme o jakési potvrzení toho,
22:26
S…
Speaker 1 (audio)
co mělo být, kdo jednával,
22:28
S…
Speaker 1 (audio)
že to nebylo potvrzeno úplně přesně,
22:31
S…
Speaker 1 (audio)
ale nebylo to tak, že měli dílo,
22:33
S…
Speaker 1 (audio)
to je celá následnou,
22:34
S…
Speaker 1 (audio)
a pak se dodělávali,
22:36
S…
Speaker 1 (audio)
a pak se zahadovalo,
22:40
S…
Speaker 1 (audio)
že dílo bude nějakým způsobem rozšiřit.
22:42
S…
Speaker 1 (audio)
Bylo to právě vráceno.
22:44
S…
Speaker 1 (audio)
Bylo to tak, že bude dílo provedeno
22:47
S…
Speaker 1 (audio)
o tom rozsahu, který prvíme mýt,
22:49
S…
Speaker 1 (audio)
to znamená,
22:50
S…
Speaker 1 (audio)
detonovátové dívka,
22:51
S…
Speaker 1 (audio)
o tohle je více umýtnoto
22:53
S…
Speaker 1 (audio)
a obráha,
22:55
S…
Speaker 1 (audio)
tři branky
22:57
S…
Speaker 1 (audio)
a následně do
23:02
S…
Speaker 1 (audio)
dohotovování,
23:03
S…
Speaker 1 (audio)
smlou od dílout,
23:04
S…
Speaker 1 (audio)
nad čem štrvalo
23:06
S…
Speaker 1 (audio)
žadovolení.
23:08
S…
Speaker 1 (audio)
To, že
23:09
S…
Speaker 1 (audio)
ty ostatní věci
23:11
S…
Speaker 1 (audio)
upředmětem toho díla
23:14
S…
Speaker 1 (audio)
vyplývá
23:15
S…
Speaker 1 (audio)
zejména s toho,
23:17
S…
Speaker 1 (audio)
jestli mám začít...
23:18
S…
Speaker 3 (audio)
Ne, prosím nás,
23:19
S…
Speaker 3 (audio)
aby jsme do toho nezabíhali.
23:20
S…
Speaker 3 (audio)
Teď jsme ještě...
23:21
S…
Speaker 3 (audio)
Před dnesem žaloby
23:22
S…
Speaker 3 (audio)
mi šlo spíše o to...
23:24
S…
Speaker 3 (audio)
To my si vymezíme
23:25
S…
Speaker 3 (audio)
po tomto dílo.
23:26
S…
Speaker 3 (audio)
Je to koneckonců
23:27
S…
Speaker 3 (audio)
věc z okazování
23:28
S…
Speaker 3 (audio)
a k tomu se dostaneme.
23:30
S…
Speaker 3 (audio)
Teď mi jde o to,
23:31
S…
Speaker 3 (audio)
jestli je tam nějaká možnost
23:33
S…
Speaker 3 (audio)
slediska tady
23:34
S…
Speaker 3 (audio)
vzájemných jednání stran,
23:35
S…
Speaker 3 (audio)
nebo ta jednání už neprobíhají...
23:42
S…
Speaker 3 (audio)
Zástupce
23:43
S…
Speaker 3 (audio)
pana Žalovaného,
23:44
S…
Speaker 3 (audio)
jestli k tomu chce něco uvést,
23:45
S…
Speaker 3 (audio)
tak prosím.
23:47
S…
Speaker 2 (audio)
Počekávali jsme,
23:48
S…
Speaker 2 (audio)
že budeme vyzválit,
23:49
S…
Speaker 2 (audio)
abychom případně jednali o smíru,
23:52
S…
Speaker 2 (audio)
takže jsem si připravil nějaký návrh na smír.
23:55
S…
Speaker 2 (audio)
Napadají mi dvě varianty smíru.
23:57
S…
Speaker 2 (audio)
Varianta číslo jedna
23:59
S…
Speaker 2 (audio)
spočívá s toužení.
24:01
S…
Speaker 2 (audio)
Nikdo nikomu nic nedluží,
24:03
S…
Speaker 2 (audio)
nikdo nikomu nebude nic platit,
24:05
S…
Speaker 2 (audio)
ani nádvrady řízení.
24:06
S…
Speaker 2 (audio)
Tady u téhle varianty
24:08
S…
Speaker 2 (audio)
vychází z toho,
24:09
S…
Speaker 2 (audio)
že žalovaný zhotovil
24:14
S…
Speaker 2 (audio)
ve skutečnosti více prací,
24:16
S…
Speaker 2 (audio)
než jak byly popsány
24:19
S…
Speaker 2 (audio)
ve smlouky od dělo,
24:20
S…
Speaker 2 (audio)
čili u té varianty najedná.
24:27
S…
Speaker 2 (audio)
Varianta číslo dvě,
24:29
S…
Speaker 2 (audio)
která je náročnější,
24:32
S…
Speaker 2 (audio)
by mohla spočívat v tom,
24:33
S…
Speaker 2 (audio)
že na stavbu pozveme znalce,
24:39
S…
Speaker 2 (audio)
znalec ocení všechno,
24:41
S…
Speaker 2 (audio)
to, co provedlo,
24:43
S…
Speaker 2 (audio)
žalovaní.
24:44
S…
Speaker 2 (audio)
A bude ještě na obvykláce nadělat.
24:51
S…
Speaker 2 (audio)
Samosatnou otázku
24:52
S…
Speaker 2 (audio)
pak bude,
24:53
S…
Speaker 2 (audio)
podle jakých jednotkových cen
24:54
S…
Speaker 2 (audio)
by se to mělo ocenivat.
24:55
S…
Speaker 2 (audio)
Podle mého názoru by to měly být
24:57
S…
Speaker 2 (audio)
jednotkové ceny z doby.
25:00
S…
Speaker 2 (audio)
bylo prováděno podle nějaké cenové soustavy, dejme tomu Urs nebo RTS.
25:06
S…
Speaker 2 (audio)
No a až znalec zjistí obvyklou cenu toho, co žalovaní provedl,
25:11
S…
Speaker 2 (audio)
tak se takto částka provná s částkou, kterou žalovaní obdržeme.
25:18
S…
Speaker 2 (audio)
A z toho nic nevnočí přeplatek nebo nedoplatek, který bude následně vyrovnávat.
25:25
S…
Speaker 2 (audio)
My se dovníváme, že pokud budeme postupovat takto, ať už my nebo jsou,
25:30
S…
Speaker 2 (audio)
tak nakonec dojde k tomu, že ta cena určená ználcem bude stejná nebo ještě vyšší,
25:37
S…
Speaker 2 (audio)
než je částka, kterou žalovaní obdržeme.
25:43
S…
Speaker 2 (audio)
To jsou dvě varianty smíru, o kterých si myslím, má smysl jednat.
25:49
S…
Speaker 2 (audio)
Já bych se pak k té žalobě chtěl vyjádřit taky, ale teď to chápu tak, že zatím jednáme možnostek smíru.
25:59
S…
Speaker 1 (audio)
Čili asi tak, která dávám k tomu prostoru z toho jednoduchého úvodu,
26:05
S…
Speaker 1 (audio)
už je prostě předměrné smlouva hodilo.
26:13
S…
Speaker 1 (audio)
Jak se to jeví ze současné reakce pana žalovaného,
26:18
S…
Speaker 1 (audio)
může to být spor tedy skutkově složitější?
26:22
S…
Speaker 1 (audio)
Neubejdeme se bez součinnosti znalce.
26:28
S…
Speaker 1 (audio)
Nechávám stranu úplně ty námitky proti tomu posudku inženýra Viterta.
26:36
S…
Speaker 1 (audio)
Čili ta možnost nějakého řešení v některých z těch variant by tady byla.
26:44
S…
Speaker 1 (audio)
Jenom připomínám šaloba uplatněna jako náhrada škody v zásadě podle toho citovaného rozhodnutí nejvyššího soudu.
27:01
S…
Speaker 1 (audio)
To rozhodnutí z mého pohledu je do jisté míry jedno z těch takových ojedinělých rozhodnutí.
27:15
S…
Speaker 1 (audio)
V podstatě řekněme dvě nosné linie, když to takto řeknu.
27:24
S…
Speaker 1 (audio)
Jedna se týká smluvní pokuty, druhá se týká právě řešení situace náhrady škody.
27:33
S…
Speaker 1 (audio)
V případě tedy neokončeného díla, jestli si dobře pamatuju, týká se to tady upravy ještě obchodního zákonníku 5391 sbírky.
27:49
S…
Speaker 1 (audio)
A já popravdě řečeno v té linii náhrady škody jsem nenašel žádné jiné rozhodnutí našeho vrcholného soudu,
27:58
S…
Speaker 1 (audio)
které by na toto rozhodnutí nějakým způsobem navazovalo nebo odkazovalo.
28:03
S…
Speaker 1 (audio)
A našel jsem jeden jediný nebo jednu jedinou odbornou práci, která s tímto rozhodnutím pracuje.
28:17
S…
Speaker 1 (audio)
To je možná také důvod, proč nějakým způsobem strana žalovaná akcentuje tu otázku spíše vzájemného vypořádání,
28:26
S…
Speaker 1 (audio)
jestli jsem to ochopil, než tedy cestu přímo náhrady škody.
28:37
S…
Speaker 1 (audio)
Samozřejmě vycházím z toho, že je to podáno tak, jak je to podáno,
28:43
S…
Speaker 1 (audio)
a tady jakožto náhrada škody vznikla nedokončením svědnaného díla.
28:51
S…
Speaker 4 (audio)
Chápu to dobře.
28:54
S…
Speaker 1 (audio)
Ano, zástupce pana žalovaného, prosím.
28:57
S…
Speaker 3 (audio)
Velmi slučně.
28:59
S…
Speaker 2 (audio)
Žalobce v té své replice uvedl, že uplatňuje náhradu škody po odstoupení od slouvy od díla.
29:06
S…
Speaker 2 (audio)
Řeknu, že žádná škoda ve smyslu českého práva tady ale nevznikla.
29:12
S…
Speaker 2 (audio)
Já teď nechci široce zahležit o tom, jak české právo definuje škodu,
29:15
S…
Speaker 2 (audio)
ale to, co vyčíslil žalobce, není škoda ve smyslu českého práva a proto nemůže úspěšně požadovat náhradu škody.
29:27
S…
Speaker 1 (audio)
Dobře, ano, to je argumentace, která tam zazněla v těch podáních, já ji reflektuji.
29:33
S…
Speaker 1 (audio)
Čili tak to asi.
29:40
S…
Speaker 1 (audio)
Dobře, čili, nevím, zda strana žalovící se chce vyjádřit eventuálně k některé té nabídce
29:48
S…
Speaker 1 (audio)
nebo k některé té variantě strany žalované myšleno z hlediska toho mimosoubního řešení.
29:54
S…
Speaker 1 (audio)
Možná nevím, jestli by byla akceptovatelná to.
29:57
S…
Speaker 1 (audio)
Konec.
29:59
S…
Speaker 1 (audio)
Konec.
30:00
S…
Speaker 2 (audio)
Pane předsedo, vidíme to, že strany se dohodly, že za maximálně 25 000 má být proverenace do díla,
30:16
S…
Speaker 2 (audio)
které obsahalo, že ty brány, branky a všechno ostatní.
30:21
S…
Speaker 2 (audio)
Tych 25 000 bylo to placeno a to byla si jednáá cena díla.
30:29
S…
Speaker 2 (audio)
Takže i pro pravidla vypořádání toho, co bylo provedeno, by mělo být vycházeno z té sjednané ceny.
30:42
S…
Speaker 2 (audio)
To bezdůvodné obhacení, které by se mělo dostat na mé klience, tak ty pravidla stávající,
30:48
S…
Speaker 2 (audio)
pravidla podle občanského zákonníku jsou taková, že pokud je sjednaná nějaká cena,
30:57
S…
Speaker 2 (audio)
tak se to bezdůvodné obhacení vypořádá v těch si plných cenách.
31:03
S…
Speaker 2 (audio)
To znamená, že pokud jsme měli cenu 25 000 za vše, není hotovalo,
31:09
S…
Speaker 2 (audio)
tak mi připadá ten návrh, že bys měl odceňovat to, co je hotovalo,
31:14
S…
Speaker 2 (audio)
kdyby to spolivně obvyklá cena, tak odpovídá k tomu, co strany na začátku zavýšťaly.
31:23
S…
Speaker 2 (audio)
V tom kontextu se na ten návrh smíru je receptovatelný,
31:33
S…
Speaker 2 (audio)
protože my máme pocit, že bychom měli ještě odlžet minimálně něco doplatit.
31:40
S…
Speaker 2 (audio)
My jsme zřejmě ochlipně chtějt na nějaké klišité částky, která by nám mohla být zaplacena,
31:53
S…
Speaker 2 (audio)
ale zatím sleduji ten návrh, který byl přednesen a hodnotí mě,
32:02
S…
Speaker 2 (audio)
tak mně to vychází, že bychom měli dostat nic.
32:05
S…
Speaker 2 (audio)
Takže mě jednou na milá a druhé, že jsou to nějakým způsobem oceníká,
32:09
S…
Speaker 2 (audio)
nechci předmínat, kolik to stojí,
32:11
S…
Speaker 2 (audio)
ale kolik je hodnota toho prohledného díla podle nějakých obvyklých cen, podle nějakého oceníku.
32:19
S…
Speaker 2 (audio)
Ale na tom díle zbývá dokončit postavnou část jeho.
32:28
S…
Speaker 2 (audio)
Jsou to na něm, já to stále označuju jako dílo,
32:31
S…
Speaker 2 (audio)
a na té stavbě nám to zbývá.
32:35
S…
Speaker 2 (audio)
Podle té původní dohody, které dělali jste tu baránu a branky,
32:39
S…
Speaker 2 (audio)
a část je podlevena nevalitně,
32:43
S…
Speaker 2 (audio)
jak je skonstrutovaná v rozpoznačském posluci,
32:46
S…
Speaker 2 (audio)
nebo jak to bude hodnotinami.
32:48
S…
Speaker 2 (audio)
A proto bychom očekávali, že nám něco bude zaplaceno,
32:52
S…
Speaker 2 (audio)
a tomu jsme připraveni jednotlivosti.
32:55
S…
Speaker 1 (audio)
Dobře. Ano, zástupce žalovaného.
32:59
S…
Speaker 1 (audio)
Tím způsobem, že bude napřet něco zaplaceno,
33:02
S…
Speaker 1 (audio)
a pak budeme jednat osmíru postupovat nechcené.
33:07
S…
Speaker 1 (audio)
Chceli se žalobkyně soudit, pojďme se soudit,
33:10
S…
Speaker 1 (audio)
já tvrdím, že je žaloba, tak jak byla podána,
33:13
S…
Speaker 1 (audio)
musí být zaměknutá,
33:14
S…
Speaker 1 (audio)
protože je to žaloba na náhradu škody,
33:17
S…
Speaker 1 (audio)
a ke škodě nedošlo.
33:18
S…
Speaker 1 (audio)
A ještě řeknu jednou úležitou věc,
33:20
S…
Speaker 1 (audio)
ohledně těch bránek.
33:23
S…
Speaker 1 (audio)
Tady je písemná smlouvalo dílo,
33:24
S…
Speaker 1 (audio)
kde je nějak popsáno dílo,
33:26
S…
Speaker 1 (audio)
je tam tady pro dokončení díla,
33:28
S…
Speaker 1 (audio)
a je tam cena díla.
33:30
S…
Speaker 1 (audio)
Zároveň je tam řečeno v článku Římská devět,
33:32
S…
Speaker 1 (audio)
že změny této smlouvy je nutno provést jen písemně.
33:36
S…
Speaker 1 (audio)
No a to dílo je tady popsáno,
33:38
S…
Speaker 1 (audio)
že to má být oplocení pozemků,
33:41
S…
Speaker 1 (audio)
skládající se z betonového základu,
33:44
S…
Speaker 1 (audio)
vyzdívky a výroby kovových částí plotu.
33:49
S…
Speaker 1 (audio)
V obránu od bráně tam není ani slovu,
33:51
S…
Speaker 1 (audio)
pokud jde o předmitu díla.
33:53
S…
Speaker 1 (audio)
A za tadyto dílo, které je tady popsáno,
33:56
S…
Speaker 1 (audio)
jak jsem to teď řekl,
33:57
S…
Speaker 1 (audio)
tak je cena 25 tisíc euro rovných.
34:00
S…
Speaker 1 (audio)
Čili ta cena 25 tisíc euro
34:03
S…
Speaker 1 (audio)
nepokrývá tu bránu a tři bránky.
34:05
S…
Speaker 1 (audio)
Nebo dvě bránky.
34:08
S…
Speaker 1 (audio)
Je pravda,
34:09
S…
Speaker 1 (audio)
že se žalobce a žalobkyně
34:14
S…
Speaker 1 (audio)
a žalovaní později dohodují na tom,
34:16
S…
Speaker 1 (audio)
že žalovaní provede i tu bránu,
34:18
S…
Speaker 1 (audio)
i bránky,
34:19
S…
Speaker 1 (audio)
ale to byla dohoda uzavřená
34:21
S…
Speaker 1 (audio)
vymocnou slovu.
34:23
S…
Speaker 1 (audio)
Takže ty senové
34:26
S…
Speaker 1 (audio)
a časové podmínky,
34:27
S…
Speaker 1 (audio)
které jsou uvedeny v té smlouvě o dílo,
34:30
S…
Speaker 1 (audio)
se nevstavují
34:32
S…
Speaker 1 (audio)
na bránu a bránky.
34:34
S…
Speaker 1 (audio)
Takže například,
34:35
S…
Speaker 1 (audio)
jestliže ve smlouvě o dílo
34:36
S…
Speaker 1 (audio)
je termín dokončení díla
34:38
S…
Speaker 1 (audio)
do 30.9.2023,
34:40
S…
Speaker 1 (audio)
nevstavuje se tento termín
34:42
S…
Speaker 1 (audio)
na provedení brány a bránky.
34:44
S…
Speaker 1 (audio)
Jestliže je tam nějaká cena,
34:47
S…
Speaker 1 (audio)
tak se nevstavuje tato cena
34:49
S…
Speaker 1 (audio)
na provedení brány a bránky.
34:51
S…
Speaker 1 (audio)
a závěrem,
34:54
S…
Speaker 1 (audio)
pokud žalobky mě odstoupila od slouvy o dílo,
34:57
S…
Speaker 1 (audio)
pro to, že nebyla včas...
34:58
S…
Speaker 1 (audio)
...
35:00
S…
Speaker 3 (audio)
Provedena nám brána, což opravdu nebyla, tak ale toto odstoupení není platné, protože ten termín pro dokončení díla 30.9.2023 se vztahoval pouze na ty práce, které jsou popsány v té smlouvě o díle, což není branka.
35:19
S…
Speaker 3 (audio)
Takže žalobky mě to svoje odstoupení nemohla platně úvodnit s tím, že stále ještě není mětova brána a brána.
35:28
S…
Speaker 3 (audio)
Čili tím pádem odstoupení je také neplatné a tím pádem nelze uplatňovat ani nároky vyplývající z bezdůvodného opoci.
35:43
S…
Speaker 8 (audio)
Dobře, děkuji. K tomu se také ještě dostaneme.
35:47
S…
Speaker 8 (audio)
Mano, reflektuji to takto. Teď jsme se bavili trošku o nějakých možnostech, které chápu to tak, že teď při tomto jednání o žádných možnostech mimosoudního řešení nelze uvažovat.
36:00
S…
Speaker 8 (audio)
Každopádně je to věc, která by byla k jednání mezi zástupcema stran průběhu doby.
36:08
S…
Speaker 8 (audio)
Nicméně už se nám tady nějakým způsobem tady brýsuje, o čem ten spor v zásadě bude.
36:14
S…
Speaker 8 (audio)
Je věcí uvahy každé ze stran, aby zváželo tady, jaké má k dispozici důkazní prostředky.
36:24
S…
Speaker 8 (audio)
Nemusím to připomínat, každá ze stran ví, jaké má důkazní břemeno a jaké má k dispozici k tomu důkazní prostředky,
36:30
S…
Speaker 8 (audio)
pokud je tu nějaký spor o ty rozhodné skutečnosti, čili to je věc, která vstupuje do té uvahy o možnostech nějakého smírného řešení.
36:48
S…
Speaker 8 (audio)
Jinak samozřejmě tady k řešení se dostaneme hned v zápětí, kdy si budeme tady rekapitulovat,
36:56
S…
Speaker 8 (audio)
co máme tady nesporné a kde by se nám to jádro toho sporu mohlo krystalizovat.
37:01
S…
Speaker 8 (audio)
Takže já požádám opředné žaloby, skutečně jenom v krátkosti z přehled té podstaty toho žalobního nároku.
37:11
S…
Speaker 8 (audio)
Nástupce, žlopně prosím.
37:21
S…
Speaker 2 (audio)
Děkuji.
37:41
S…
Speaker 2 (audio)
Děkuji.
37:50
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
37:59
S…
Speaker 4 (audio)
Děkuji.
38:01
S…
Speaker 5 (audio)
Děkuji.
38:04
S…
Speaker 7 (audio)
Děkuji.
38:05
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
38:05
S…
Speaker 6 (audio)
Děkuji.
38:22
S…
Speaker 4 (audio)
Děkuji.
38:31
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
38:50
S…
Speaker 2 (audio)
Děkuji.
39:00
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
39:01
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
39:02
S…
Speaker 5 (audio)
Děkuji.
39:05
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
39:11
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
39:15
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
39:19
S…
Speaker 1 (audio)
Děkuji.
39:20
S…
Speaker 1 (audio)
a je v podstatě v potvrzení toho jejich úspěru uvědání, které opřízení, co je přesně naspovědně na ty jazykové a právní možnosti v Českého.
39:32
S…
Speaker 1 (audio)
Z úspěrně jste dovolili o tom, že za 25 000 bude udělámo vše, které bylo dne, co můžete neželat.
40:02
S…
Speaker 3 (audio)
Já bych tedy jenom zareagoval, jak byl znamenáno, pokud by soud snad chtěl něco nějak hodnotit, úplně by chtěl této souvislosti asi doplnit,
40:13
S…
Speaker 3 (audio)
že soud je ale vázan tou žalobou, čili těmi skutkovými okolnostmi, tak jak jsou tam obsány a z toho zásadě, jak si bych i cházel.
40:23
S…
Speaker 3 (audio)
Neď to o tom, že by soud hledal možnosti, jak tu částku přiznat z různých tedy důvodů.
40:29
S…
Speaker 3 (audio)
Je to o tom tedy, že je z mého pohledu platněna náhrada škody, prostě vzniklá tím nedokončením toho díla,
40:37
S…
Speaker 3 (audio)
tak to to chápu, prostě žaloby a v této rovině se tam jaksi budu pohybovat, protože ona nám tam vzniká,
40:46
S…
Speaker 3 (audio)
nebo může vznikat teoreticky, jsou běžně více tároků, z části se to překrývá, použel, to je základ tedy toho problému možná,
40:56
S…
Speaker 3 (audio)
a proto, jak si jsem apeloval i na nějaké možná smírné řešení té věci,
41:02
S…
Speaker 3 (audio)
protože někdy jsou tam ty neance skutečně jemné překodobé mezi těmi jednotlivými variantami těch potenciálních nároků.
41:12
S…
Speaker 1 (audio)
No, ano, vástupce žalosti.
41:15
S…
Speaker 2 (audio)
...právní posouzení věci je věcí soudu, není pložité je označit právný nárok po účastnici,
41:23
S…
Speaker 2 (audio)
a pokud by ten nárok měl být oprávou z jiného právního typu, tak by měl být tak, jak se znamená.
41:28
S…
Speaker 2 (audio)
Jsme přesvěděni o tom, že náš nárok je oprává.
41:33
S…
Speaker 2 (audio)
To znamená, že v důsledku postupu žalobce, toho, co si účastnici předtím rozmluvili,
41:41
S…
Speaker 2 (audio)
máš hodně na to, aby zoproce o to, co požaduje, a tý nebo či to musí fášet na to, aby měla stavbu v takhle stavu,
41:54
S…
Speaker 1 (audio)
když znamená, nebo účastnici předtím.
41:58
S…
Speaker 3 (audio)
Dobře. Ano, samozřejmě platí, že tak, kvalifikace věcí jsou do na druhou stranu,
42:03
S…
Speaker 3 (audio)
prostě nárok na národu škody je třeba jiný nárok, než nárok s odpovědností za vady jednoznačně.
42:08
S…
Speaker 3 (audio)
Čili není to úplně takhle libovolně, že bychom mezi tím mohli libovolně přecházet.
42:15
S…
Speaker 3 (audio)
Podle toho, kam se to podaří napasovat.
42:19
S…
Speaker 3 (audio)
Dobře, strana žalovaná chce něco v této fázi, v zásadě na drámen svých dosaveních vyjádření doplnit.
42:26
S…
Speaker 4 (audio)
Já už jsem to nejležitější řekl, a ještě to doplním k tomu, co jsem řekl jenom veslovitě.
42:31
S…
Speaker 4 (audio)
Uplatňujeli žalobce nárok na náhradu škody, tak žalobu je třeba zamítnout, protože žádná škova nevznikla.
42:40
S…
Speaker 4 (audio)
Pokud žalobkyně podlá uplatňovat nárok na zaplacení bezdůvodného oblhacení v rámci vypořádání po odstoupení od smlouvy,
42:52
S…
Speaker 4 (audio)
tak i v takovém případě je třeba žalobu zamítnout, protože odstoupení od smlouvy nebylo platné.
42:59
S…
Speaker 4 (audio)
Žalobkyně totiž odstoupila od smlouvy proto, že ji vadilo, že nebyla včas dokončena bránka a brána, včas to znamená do termínu 30.9.2023,
43:12
S…
Speaker 4 (audio)
a však tento termín se na dokončení provedení brány a bránky dostavuje, protože brána a brána jsou předmětem této písmé smlouvy od díl.
43:20
S…
Speaker 4 (audio)
To je trach nároku z bezdůvodného oblhacení. A teď žalobkyně ještě in eventum uvedla, že by mohla požadovat ty prostředky z titulu slevy z ceny díla.
43:32
S…
Speaker 4 (audio)
K tomu bych chtěla ale říci, že existuje jivlika, podle kterého je nároky na nároky vyplývající z vad díla možno uplatňovat až po dokončení a předání díla.
43:43
S…
Speaker 4 (audio)
Ty nároky jsou zásady dva, nároky na odstranění vás nebo nároky sledovat, ale ale může je uplatňovat až po předání a dokončení.
43:52
S…
Speaker 4 (audio)
A k tomu předání a dokončení tady nedošlo, naopak u žalobce, pochomáku žalobu postaveného na tom, že k dokončení nikdy nedošlo.
44:01
S…
Speaker 4 (audio)
Čili žádný ze tří právých těchů tady nemohl nastat.
44:07
S…
Speaker 4 (audio)
A ještě na závěr bych chtěl soudu předat fotografie toho plotu tak, jak vypadá dneska.
44:20
S…
Speaker 5 (audio)
Děkuji.
44:21
S…
Speaker 4 (audio)
Já to předávám pro to, aby mělo uvidět, že plot tady neexistuje a slouží.
44:29
S…
Speaker 4 (audio)
To má význam z toho pohledu, kdyby se návodou znavecky zjišťovalo, jaká je obvyklá cena toho díla a zdává to dílo nějaký účitek.
44:41
S…
Speaker 4 (audio)
Já se ale domnívám na základě toho, co jsme tady slyšeli, že nakonec k tomu znaveckému zjišťování ceny ani nemusí jít přistoupno a že může být ta žaloba zamítnota už na základě právních údů.
45:04
S…
Speaker 2 (audio)
Zástupce Žalovaného soudo krátkou cestou předkládá fotlodokumentaci současného stavu oplocení pozemku, která se zakládá rozpisu na čísla listu 127.1.
45:43
S…
Speaker 2 (audio)
Takže, teď bych se s dovolením dotázal na několik informací, čili, jestli jsem to pochopil, to, co je uváděno původně v žalobě, úplně tak není.
46:13
S…
Speaker 2 (audio)
To znamená, že je uplatněn nárok z písebné smlouvy podílo z 22.5.2023.
46:24
S…
Speaker 2 (audio)
Pochopil jsem, že tedy někdy před tím uzavřena nějaká růstní dohoda a z té je to tedy dovozováno.
46:34
S…
Speaker 2 (audio)
Tato písemná smlouva představuje jenom jaksi utvrzení té...
46:38
S…
Speaker 1 (audio)
Utvrzení té, jak jsi, jak jsi ten utvrzení té dohody.
46:47
S…
Speaker 2 (audio)
Dobře, tak já se tedy zeptám, kdy tedy...
46:58
S…
Speaker 1 (audio)
...tato smlouva nebyla uzvědána před zádáním prací, ale než by je ní.
47:15
S…
Speaker 2 (audio)
Čili 22.5.2023 už ty práce probíhaly, chápu to dobře.
47:26
S…
Speaker 2 (audio)
Dobře, a ta ústní dohoda tedy, ta předcházela s jakým časovým předstějem?
47:44
S…
Speaker 2 (audio)
A co všechno bylo sjednáno při té původní tedy původní dohodě?
48:08
S…
Speaker 2 (audio)
To je to, co se pak odrazilo v té písemné, nebo bylo sjednáno i něco jiného?
48:12
S…
Speaker 2 (audio)
Protože teď bylo říká, hovořeno o tom, jestli jsem to dobře zaznamenal,
48:16
S…
Speaker 2 (audio)
že tam bylo ještě něco jinak nebo navíc než v té písemné.
48:21
S…
Speaker 1 (audio)
V té ústní dohodě mnoho dojedná, že bude zhotovat opolzení, které bude se stávit z té názvu v povězní škodů.
48:33
S…
Speaker 1 (audio)
Vlastně z těchto nových dílců kolem celého...
48:39
S…
Speaker 2 (audio)
Z této nových dílců, myšlím základ.
48:41
S…
Speaker 1 (audio)
Základ?
48:42
S…
Speaker 1 (audio)
Myslím, že se tomu tak říká.
48:44
S…
Speaker 1 (audio)
Nebo vlastně je to víc, ne?
48:49
S…
Speaker 1 (audio)
Z toho to je postaveno.
48:51
S…
Speaker 1 (audio)
Jo.
48:52
S…
Speaker 1 (audio)
Z toho.
48:52
S…
Speaker 1 (audio)
Z toho, že bude postaven sdělý pod, který bude mít kovové dílně a budou zhotoveny tři branky na brána.
49:03
S…
Speaker 2 (audio)
Bude mít kovové dílce, tři branky a jedna brána.
49:16
S…
Speaker 1 (audio)
Jako vzor měl sloučit plot sousebů, který má vzor těch dílců samotných.
49:28
S…
Speaker 1 (audio)
Vzor těch dílců a i toho výpnutí, který ten potil stejným, co ten plotu sousebů.
49:34
S…
Speaker 1 (audio)
Základ.
49:35
S…
Speaker 1 (audio)
Nebo to byl ten pořadat.
49:36
S…
Speaker 1 (audio)
Nahonec se skoro do budou tu blíží.
49:39
S…
Speaker 1 (audio)
A obsadkovou komunikaci k té strany hovoří o té bráně například.
50:00
S…
Speaker 2 (audio)
To je otázka už potom do toho dokazování, nebo to si ujasnit, o čem tam znavo.
50:07
S…
Speaker 1 (audio)
Ten zdění podle pozemku jsou polový dílci a připravení rozánek.
50:14
S…
Speaker 1 (audio)
To je to, to je to zosobní úplně.
50:16
S…
Speaker 2 (audio)
A říkala jste umítnutí.
50:20
S…
Speaker 2 (audio)
Napření těch polových dílů, co nebo co?
50:23
S…
Speaker 1 (audio)
Ty dílce asi se připokládá, nezazvědět.
50:28
S…
Speaker 2 (audio)
No já nevědět.
50:30
S…
Speaker 2 (audio)
Já tam nebyl.
50:31
S…
Speaker 1 (audio)
To je ten sousední plov.
50:35
S…
Speaker 1 (audio)
Na rozdíl od toho sousedního plodu si nechtěl na nějakou ozdobu v tom kování.
50:55
S…
Speaker 2 (audio)
Kdybyste potřebovali přerušit na nějakou konzultaci, tak mi dejte vidět.
51:00
S…
Speaker 2 (audio)
Jde o to, že by o toho vám záznam.
51:03
S…
Speaker 2 (audio)
To je z toho jednání.
51:08
S…
Speaker 2 (audio)
Pokud je hovořeno, najednou nelze v podstatě pořídit přepis toho záznamu.
51:15
S…
Speaker 2 (audio)
Nebo je to velice obtížné.
51:17
S…
Speaker 2 (audio)
Čili bych vás požádal.
51:18
S…
Speaker 2 (audio)
Kdybyste potřeboval něco prokonzultovat.
51:19
S…
Speaker 1 (audio)
Já máte prostor.
51:20
S…
Speaker 2 (audio)
Samozřejmě dám jenom, aby ideálně hovořil vždycky jenom jeden člověk.
51:25
S…
Speaker 2 (audio)
Ano, ještě chcete doplnit něco?
51:36
S…
Speaker 1 (audio)
A to, že obsahem, že v rámci té smlouvy se...
52:02
S…
Speaker 2 (audio)
Ano, to už je tam zachyceno.
52:05
S…
Speaker 2 (audio)
Jde spíš o to, aby jsme se posunuli dál z hlediska toho, co tam podle mého názoru úplně zdůrazněno není.
52:13
S…
Speaker 2 (audio)
Takže, když to zrekapituluji.
52:17
S…
Speaker 2 (audio)
Někdy na přelomu dubna a května měla být uzavřena ústně ta předmětná smlouho dílo.
52:24
S…
Speaker 1 (audio)
Dokázali objektky před koniky ty tyhle zámafacentům větnu vám si dělá.
52:30
S…
Speaker 1 (audio)
Podle zároveň objektivních děláři byli 18.4.
52:42
S…
Speaker 1 (audio)
jednali s žalovaným v jeho provozovně.
52:47
S…
Speaker 1 (audio)
Ta vanzi i de Werkschaft, PNC,
52:50
S…
Speaker 1 (audio)
s jedná žalovaným ohledně nabídky a rozsahu díla v jeho provozovně.
52:58
S…
Speaker 1 (audio)
Následně byly ještě některé věci upřesňovány a odpovídány dotazy,
53:04
S…
Speaker 1 (audio)
týkali si se této původní nabídky.
53:07
S…
Speaker 1 (audio)
Tam zešlo z toho to, že mám i udělanou to, co my tvrdíme,
53:11
S…
Speaker 1 (audio)
to znamená plovku zbrána a ty branky.
53:15
S…
Speaker 1 (audio)
A ta cena, že se vejde do 25 tisíc eur s tím,
53:20
S…
Speaker 1 (audio)
že zřejmě by to mohlo v dobrém případě výjít i na 20 tisíc.
53:26
S…
Speaker 1 (audio)
Což je přesně zachyceno i v té smlouvy.
53:29
S…
Speaker 1 (audio)
A následní strany ještě jednaly o tom,
53:34
S…
Speaker 1 (audio)
bavili se o bráně, o ploutových dílcích.
53:45
S…
Speaker 1 (audio)
A následně, až poté, co byly zahájeny práce,
53:51
S…
Speaker 1 (audio)
zřejmě 22. pární, povzle poznánky jejím diáři,
53:56
S…
Speaker 1 (audio)
byla dojednávána, byla potvrzována tady v úsnírovedě.
54:17
S…
Speaker 2 (audio)
Při té úsnírovedě už byly sednány termíny, nebo ne?
54:21
S…
Speaker 2 (audio)
Byly tam sednány termíny při té úsnírovedě?
54:23
S…
Speaker 1 (audio)
Žalovaný už měl slíbit žáv z Rukyni,
54:26
S…
Speaker 1 (audio)
že to dokončí do 30.6.
54:30
S…
Speaker 1 (audio)
V Rukyni byla příjemně připomená,
54:33
S…
Speaker 1 (audio)
že v takovéto době to může být dokončeno,
54:37
S…
Speaker 1 (audio)
přesto měla na tom místé pochybnosti.
54:39
S…
Speaker 1 (audio)
V té smlouvě se vyskytlují různé datomy,
54:41
S…
Speaker 1 (audio)
další datomy tam 30.9.
54:43
S…
Speaker 1 (audio)
To je z jedné z toho,
54:45
S…
Speaker 1 (audio)
že ta smlouva nezařicuje věrně to,
54:50
S…
Speaker 1 (audio)
co se strany předtím byly.
54:53
S…
Speaker 1 (audio)
V tom se vyskytlují dva termíny ve vztahu dokončení.
55:06
S…
Speaker 1 (audio)
K tomu se dostaneme, jenom nerozumím, k tomu byla přepsána.
56:39
S…
Speaker 2 (audio)
To znamená, že někdo šlo o překlad, čili mělo tam být 30.6.
56:47
S…
Speaker 2 (audio)
A ten, kdo vyhotoval tu smlouvu, tak omylem napsal 30.9.
56:51
S…
Speaker 2 (audio)
Tak to chápu, dobře?
56:52
S…
Speaker 1 (audio)
Kdo tu smlouvu vyhotovoval tedy?
57:15
S…
Speaker 2 (audio)
Kdo ji předkládal?
57:16
S…
Speaker 1 (audio)
Kdo ji předkládal?
57:52
S…
Speaker 2 (audio)
Čili ji vyhotoval, rozumím toho dobře.
57:54
S…
Speaker 1 (audio)
A vyhotovovala ji informací žalobky mě.
58:10
S…
Speaker 2 (audio)
Dobře, v českém jazyce nebo to v českém jazyce?
58:14
S…
Speaker 1 (audio)
Ta smlouvá, ten návrh smlouvy v českém jazyce.
58:21
S…
Speaker 2 (audio)
Dobře, kdo pořídil ten překlad do toho německého jazyka?
58:26
S…
Speaker 1 (audio)
Ten překlad do německého jazyka si provedla svéždění překláčů.
58:37
S…
Speaker 1 (audio)
Asi budu, že ten a teď ten pouze pořád?
58:38
S…
Speaker 1 (audio)
Dibble, dibble, svéždění klo.
58:41
S…
Speaker 1 (audio)
To je moje pomoci.
59:05
S…
Speaker 2 (audio)
Dobře, jinak tady vycházím z toho, co psáno.
59:09
S…
Speaker 2 (audio)
Tady jílo nebylo podle žalobky někdo toho.
59:16
S…
Speaker 2 (audio)
Čili v únoru 24 výzva, v březnu 24 v odstoupení.
59:28
S…
Speaker 2 (audio)
Vycházím by z toho, že ta žaloba prakticky pracuje s tím, že dílo tedy dokončeno nebylo nikdy.
59:35
S…
Speaker 3 (audio)
Dobře.
59:36
S…
Speaker 2 (audio)
A teď bych se zeptal pana Žalovaného, jestli to chce nějakým způsobem doplnit, korigovat, reagovat na to,
59:52
S…
Speaker 2 (audio)
co podle názoru pana Žalovaného proběhlo jiným způsobem, než teď uvedla paní Žalobky.
1:00:00
S…
Speaker 4 (audio)
Já když jsem tady před chvílí mluvil, tak jsem až dosud žil v domění, že předmětem toho díla podle smlouvy nebyla ta brána a branky a klient mě teď opravil, že brána a branky byly předmětem toho díla.
1:00:14
S…
Speaker 4 (audio)
Čili klient říká ano, v té ceně 25 tisíc euro byla brána a branky a ta smlouva obdělou, když jsem se vztahovala i na tu bránu a branky, takže v tom se opravduji omlouvám se, to byl můj, řekněme, věc, věcní omyl.
1:00:34
S…
Speaker 4 (audio)
Ještě to upřesně, žalovaný měl provést celkem dvě brány, asi jednu velkou a jednu malou.
1:00:41
S…
Speaker 4 (audio)
Čili jednou se pouze o dvě brány, ta požadavek na tu třetí branku, ten vznesla žalobkyně až během výstavby po uzavření té písemné smlouvy.
1:00:51
S…
Speaker 2 (audio)
Vždyž jsme se rozhodli během výstavitě, tam bude, když se tam uděláte vlastně.
1:00:56
S…
Speaker 4 (audio)
Tak, ale teď ještě se vrátím k tomu, proč vlastně...
1:01:00
S…
Speaker 3 (audio)
Přečtejte, já vás zadržím jenom, abych tomu rozuměl tedy.
1:01:05
S…
Speaker 3 (audio)
Žalobkyně tvrdí jedna brána, tři branky, čtyři kusy.
1:01:10
S…
Speaker 3 (audio)
Žalobkyně tvrdí předmětem původní smlouvy dvě brány, jedna větší, jedna menší, chápu to dobře.
1:01:18
S…
Speaker 3 (audio)
A posléze nějaká dohoda ještě o nějaké třetí brance, ano?
1:01:24
S…
Speaker 2 (audio)
To vznikla ještě jedna branka během stavejí.
1:01:27
S…
Speaker 2 (audio)
Já jsem paní navrhnul, že by bylo dobrý, aby se dostávála na zadní zahradu, tak se mi tam napíže ještě postavíme další branku.
1:01:34
S…
Speaker 2 (audio)
To vznikla ta třetí vlastně, no.
1:01:38
S…
Speaker 3 (audio)
Aha, protože Žalobkyně tvrdí, řekněme, čtyři výplně vstupů na pozemek.
This transcript was generated by AI (automatic speech recognition). May contain errors — verify against the original audio for critical use. AI policy
Përmbledhja
Kliko Përmbledhja për të gjeneruar një përmbledhje të AI të kësaj transkripte.
Përmbledhja...
Pyet AI rreth kësaj transkripte
Pyet gjithçka rreth kësaj transkripte — AI do të gjejë pjesët e duhura dhe do të përgjigjet.